2021年全国各地二级建造师题目复习题

时间:2021-8-3 14:03:42 作者:二级建造师考试资料网

[点击进入2021年全国各地二级建造师题目复习题]


一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期应为()

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。P110.


第1题:注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P106


第2题:某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验就开始实施该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织了竣工验收,12月2日竣工验收合格,则该工程的竣工日期为()。

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月2日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。


第3题:施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误

C.施工企业的设备损坏,导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:在合同履行过程中,()如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由,违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。


第4题:关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误,一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向人民法院申请执行;B错误,仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区,均可以得到承认和执行;C错误,当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确,申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337


第5题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。

A.按首席仲裁员的意见

B.提请仲裁委员会主任

C.提请仲裁委员会

D.按多数仲裁员的意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决,合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。所以当仲裁庭产生两种不同的意见时,裁决应当首先按多数仲裁员的意见作出。


第6题:某建设项目工程款迟迟不到位,施工企业为了索要工程款,聘请律师代为诉讼。该行为属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:代理包括委托代理.法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项A正确。


第7题:《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向()的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。

A.移人地

B.移出地

C.途经地

D.接受地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的,应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的,不得转移。


第8题:根据《行政处罚法》,下列选项属于行政处罚的是()。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定,行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。


第9题:适用《产品质量法》调整的是()

A.建筑工程

B.设备安装工程

C.销售用预制件

D.装修工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:适用于《产品质量法》的产品:经过加工.制作,用于销售的产品;设工程使用的建筑材料,建筑构配件和设备。


第10题:下列与工程建设有关的法律.法规.部门规章中,()属于行政法规范畴。

A.中华人民共和国建筑法

B.建设工程安全生产管理条例

C.建造师执业资格制度暂行规定

D.建筑业企业资质等级标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件


第11题:关于知识产权的说法,正确的是()。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。


第12题:某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由()。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是建设工程一切险。自工程动工或用于保险的材料.设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书为止。移交后,遇到不可预料的损失由业主自行承担。


第13题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地登记机构办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立,变更,转让,消灭和保护。选项B,未经登,不发生效力;选项C,不动产权的设立,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿发生效力;选项D,不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理,参见教材P18


第14题:在工程建设过程中,建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划

B.设计

C.施工

D.验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关.施工设计图设计文件审查单位.建筑安全监督管理机构.工程质量监督机构的技术人员必须熟悉.掌握工程建设强制性标准。


第15题:甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为()万元。

A.10

B.30

C.50

D.20

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。


第16题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中,错误的是()。

A.非涉密的国有资金占70%的控股项目,必须采用公开招标

B.国有资金占40%股份,另外两家私有合作企业占股份分别为30%的,可以采用邀请招标

C.国有资金控股,但受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的,可以采用邀请招标

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目,可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标,B选项虽然国有资金只占40%的股份,但在三家合作企业中,国有资金占主导地位,应该采用公开招标方式。招标的项目,应当公开招标,但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。


第17题:(1)行政机关作出的下列决定中,当事人不能申请形成复议的是()。

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款.没收非法财务等行政处罚决定

D.有关许可证.执照等证书变更.中止.撤销的决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。


第18题:根据《商标法》,注册商标有效期限为10年,自()之日起计算。

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。注册商标有效期为10年,自核准注册之日起计算。专利权均自申请日起计算。


第19题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》,《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。


第20题::建设单位取施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,延期不超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工许可证有效期3个月,延期2次每次3个月。323原则。


第21题:下列有关诉讼代理人的表述,不正确的是()。

A.民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人

B.法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人

C.委托人可以是法定代理人

D.委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:委托诉讼代理人既可以是律师,也可以是当事人的近亲属.有关的社会团体或者所在单位推荐的人,以及经人民法院许可的其他公民。


第22题:根据2015年《立法法》的最新修改,下列事项只能制定法律的有()。

A.对国有财产的征收

B.限制财产的强制性措施和处罚

C.税收基本制度

D.行政基本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《立法法》规定,只能制定法律的有:(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会.人民政府.人民法院和人民检察院的产生.组织和职权;(3)民族区域自治制度.特别行政区制度.基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺.限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立.税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政.海关.金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。


第23题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过()年的,人民法院不予保护。

A.5

B.10

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护。这就是说,权利人不知道或不能知道权利已被侵害,自权利被侵害之日起经过20年的,其权利也失去法律的强制性保护。


第24题:根据>,施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的,应责令限改正,逾期未改正的,责令停业整顿,下列人员中,属于“相关人员”范围的是()

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第25题:关于行政复议的说法,正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行行为

D.行政复议决定具有终局性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政复议申请的范围包括具体行政行为和抽象行政行为。


第26题:根据《房屋建筑工程和市场基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,必须实施见证取样和送检的试块.试件和材料,不包括()。

A.用于非承重结构后的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂

正确答案:查看最佳答案


第27题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半,该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定,下列关于甲.乙双方权利的表述中,正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同,但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的,承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失,而不可主张对方继续履行合同。


第28题:根据《招标投标法》,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止,最短为()

A.5

B.20

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日。


第29题:施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A.项目经理

B.施工企业

C.建设单位

D.具体施工人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。


第30题:施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里,“主要负责人”是指对施工单位全面负责.有生产经营决策权的人,可以是法定代表人,也可以是总经理。


第31题:《建设工程质量管理条例》规定,建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的,责令改正,处以()的罚款。

A.工程合同价款2%以上4%以下

B.50万元以上100万元以下

C.5000元以上10000元以下

D.工程合同价款0.5%以上1%以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察.设计.施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款。


第32题:申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件()。

A.在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证

B.已经确定建筑施工企业

C.建设资金已经落实

D.征地工作已经全部完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。拆迁工作只要满足施工需要即可,并不需要全部完成。


第33题:代签工程建设合同必须采用()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面形式

D.口头或书面之外的形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:委托代理可采用口头形式委托,也可采用书面形式委托,如果法律明确规定必须采用书面


第34题:根据《行政诉讼法》的规定,当事人不服人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之曰起()日内提起上诉。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政案件的审理程序。当事人不服人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。逾期不提起上诉的,人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。


第35题:《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评。检举和控告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。


第36题:施工企业购买一大型设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物。承运人行使的是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定,留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖.变卖该财产的价款优先受偿。《合同法》规定,托运人或收货人不支付运费.保管费或其他费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权,但当事人另有约定的除外。


第37题:施工企业取得法人资格的时间为()之日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.营业执照的签发

D.营业执照的领取

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的分类。施工企业以营业为目的,属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。


第38题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C.史某在工作期间严重失职,给单位造成重大损失

D.职工姚某无法胜任本岗位工作,经过培训仍然无法胜任工作的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。


第39题:根据《民事诉讼法》,法庭调查的第一个程序是()。

A.告知证人的权利义务

B.当事人陈述

C.出示书证

D.宣读鉴定结论

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第40题:(1)关于委托代理终止情形的说法,正确的是()。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止:代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止,参见教材P11.


第41题:·当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同

C.因重大误解而订立的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。选项A属于效力待定合同,选项B属于无效的免责条款,选项C属于可撤销合同,选项D属于无效合同。


第42题:下列情形中,当事人不享有法定解除权的是()。

A.运输建材的货车途中遭遇泥石流,货物全部损毁

B.施工合同签订后,承包人向发包人明确表示届时将不履行合同

C.发包人拒不支付工程款,承包人催告后仍不支付

D.施工单位夜间施工扰民,被行政主管部门责令停工,致使工期延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。


第43题:在代理关系中,如果因为授权不明确而给第三人造成损失的,()。

A.代理人向第三人承担责任,被代理人承担连带责任

B.被代理人独自向第三人承担责任

C.代理人独自向第三人承担责任

D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果由于授权不明确而给第三人造成损失的,则被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任。


第44题:下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是()。

A.电梯安装

B.起重机械安装

C.压力管道安装

D.锅炉风道改造

正确答案:查看最佳答案

参考解析:特种设备包括:锅炉.压力容器(含气瓶).压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施.场(厂)内专用机动车辆,以及法律.行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备。


第45题:下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中,正确的是()。

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.不良行为记录信息公布时限一般为3年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内,公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业.人员和项目管理数据库相结合,形成信用档案,内部长期保留。


第46题:某有独立请求权的第三人,因不能归责于本人的事由未参加诉讼,生效判决的部分内容错误,损害其民事权益,则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()月。

A.6

B.12

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案


第47题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定,未经()签字,墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.施工单位的主要负责人

B.施工单位的项目负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字,墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。


第48题:关于保证责任的表述中,不正确的是()。

A.保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任

B.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任

D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考核的是保证责任。保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。


第49题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标方安全防护.文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。


第50题:甲.乙都是某公司的职工。乙的办公室着火,甲为防止乙的火蔓延而去扑火,结果被烧伤,花去医疗费2000元,衣服烧毁损失500元,则下列叙述正确的是()。

A.甲.乙之间构成了不当得利

B.甲.乙之间构成了无因管理

C.甲.乙之间构成了合同之债

D.甲.乙之间没有形成债的关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无因管理,是指无法定或约定的义务,为他人管理事务的行为。无因管理行为,一经发生,便会在管理人和被管理人之间产生债权债务关系,被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的必要费用及直接损失的义务。


第51题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后,甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元,乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后,乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。

A.甲就乙违反协议的行为,向乙所在地法院提起民事诉讼

B.由法院执行和解协议

C.法院依职权恢复原判决的执行

D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,一方当事人不履行和解协议,对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。


第52题:关于财产保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A在财产保险合同,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同;B说的是人身保险合同;D可以不是同一人


第53题:下列权利中,属于用益物权的是()。

A.船舶抵押权

B.房屋租赁权

C.土地所有权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。


第54题:关于保险索赔的说法,正确的是()。

A.保险事故发生后,投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的,可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的,保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的,除合同另有约定外,各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第55题:下列权利证书中,不可以进行质押的是()。

A.股权证书

B.存单

C.仓单

D.房屋产权证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利,D项属于不动产,不可以进行质押。


第56题:使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的()。

A.期限性

B.地域性

C.专有性

D.财产权和人身权的双重性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:权利人对智力成果享有专有权,其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意,否则构成侵权。


第57题:建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证

D.建设工程施工许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:申请领取施工许可证时,提供建设工程有关安全施工措施的资料。


第58题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是()。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格,正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外:1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的;2.合同约定的工程验收合格的;3.因非承包原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。参见教材P68.


第59题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,()承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第60题:(1)下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:视为串通投标的情形:不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出P86


第61题:以下()许可,作出许可。

A.全部施工总承包序列三级资质

B.专业承包序列三级资质

C.公路交通专业承包资质

D.燃气燃烧器具安装.维修资质

E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E,不是全部,铁路和通信工程除外;选项C,由省级许可。


第62题:建设用地使用权的转让()。

A.是一种不要式行为

B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同

C.需要满足一些法定条件,否则转让无效

D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等

E.转让的客体仅限于国有土地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权的转让,是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同,这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让,也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务,属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件,如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的25%以上,属于成片开发土地的,形成工业用地或者其他建等用地。


第63题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有()。

A.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

B.提供的设计有缺陷

C.直接指定分包人分包专业工程

D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E.提供的建筑材料不符合强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条规定,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程


第64题:建设法律关系主体,主要是指参加或管理.监督建设活动,受建设工程法律规范调整,在法律上享有权利.承担义务的()。

A.自然

B.法人

C.协会

D.政党

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事法律关系主体是指参加民事活动,受民事法律规范调整,在法律上享有权利.承担义务的自然人.法人和其他组织。


第65题:根据《建设施工质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容

B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工企业签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案


第66题:关于劳务派遣的说法,正确的有()。

A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记

C.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施

E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第67题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。

A.保修范围

B.保修人员

C.保修金的预留和返还

D.保修期限

E.保修责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。


第68题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班,在其审查申报材料时,发现有以下疑点难以决定,请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。

A.已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好

B.没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函

C.有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾

D.已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求

E.有建设工程质量监督书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时,只要求办理了用地批准手续,并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续,办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成,只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业,且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。


第69题:无独立请求权的第三人,其诉讼权利包括()

A.申请提起诉讼

B.申请参加诉讼

C.提起反诉

D.由法院通知参加诉讼

E.申请提起公益诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知他参加诉讼。P300-301


第70题:根据《劳动合同法》,劳务派遣用工岗位具有()

A.替代性

B.铺助性

C.临时性

D.长期性

E.关键性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133


第71题:施工单位与建设单位对付款时间约定不明,后产生争议,下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。

A.建设工程已实际交付的,为交付之日

B.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日

D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日

E.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。


第72题:关于劳动合同试用期的说法正确的有()

A.试用期次数最多为2次

B.试用期不包含在劳动合同期限内

C.试用期最长为6个月

D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同

E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期,所以A错误,试用期包含在劳动合同期限内,所以B错误,用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由,所以D错误


第73题:(1)根据《合同法》,违约方承担赔偿损失的构成要件包括()

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错,或虽无过错,但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿。P113


第74题:下列有关招标投标签订合同的说明,正确的有()。

A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改

D.如果招标文件要求中标人提交履约担保,招标人应向中标人提供工程款支付担保

E.中标人不与招标人订立合同的,应取消其中标资格,但投标保证金应予以退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据我国《招标投标法》的规定,招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议,A.B正确,C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的,招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保,D项正确。中标人不与招标人订立合同的,投标保证金不予以退还,并取消其中标资格,E项错误。


第75题:下列用工方式中,属于违法用工的有()。

A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不予分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第76题:下列合同中,属于可撤销合同的有()。

A.项目经理越权订立的合同

B.材料员私自出售废旧钢材

C.因重大误解订立的合同

D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同

E.在订立合同时显失公平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。


第77题:(1)下列情形中,依法可以不招标的项目有()。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以不招标:涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况而不适宜招标的;(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(3)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或提供;(5)需要向原中标人采购否则影响施工或功能配套要求;(6)国家规定的其他情形。P75


第78题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()等形式,对建设工程实施监理。

A.抽样检验

B.旁站

C.全面检验

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地二级建造师题目复习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,釆取旁站.巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。


第79题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的;②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;③经检验达不到安全技术标准规定的;④没有完整安全技术档案的;⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257


版权声明: 本站原创文章,于2021-8-3 14:03:42,由 二级建造师考试资料网 发表。
转载请注明:2021年全国各地二级建造师题目复习题 | 二级建造师考试题库资料网

相关推荐

手机在线做题

在线免费做题