[点击进入2021年各地二级建造师模拟练习题]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。
A.2014年10月23日
B.2014年11月15日
C.2014年12月15日
D.2014年12月14日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
第1题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。
第2题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事附带民事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷，建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷，因此，选项A正确。
第3题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，降低或吊销资质
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
C.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
D.缺陷责任期结束，由承包人原因造成的缺陷，可免除对工程的维修和损失赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
第5题:关于施工单位的质量责任和义务，说法正确的是()。
A.施工单位项目经理因过错造成质量事故的，离职后也应追究其质量责任
B.建设单位指定工程分包的，可以不接受总包单位的质量监督管理
C.施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准的，应当按照技术标准修改图纸
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
第6题:按照《建筑法》的规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
A.国务院
B.省级建设行政主管部门
C.省级环境保护主管部门
D.国家安全生产监督管理行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是强制监理的建筑工程的范围。按照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
第7题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格.型号性能等技术指标
C.注明生产厂.供应商
D.征求施工企业的意见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当注明规格.型号.性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。
第8题:下列不属于用益物权的是()。
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.土地承包经营权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。
第9题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有()。
A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B.丙公司追认租赁合同效力
C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机
D.乙公司行使催告权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。P123。
第10题:下列情形中，构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理终止的情形:代理期间届满或者代理实务完成，代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理人死亡，代理人丧失民事行为能力，作为被代理人或者代理人的法人终止。
第11题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
第12题:关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求，只有制度不行；建设资金已经落实，不要求到位；已经确定施工企业，必须是有资质的施工企业，还得签订工程承包合同，合作协议不行。P47
第13题:根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。
A.200万元和100万元
B.100万元和50万元
C.200万元和50万元
D.300万元和100万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，.必须进行招标:①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①.②.③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第14题:张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。
A.无效，属于欺诈合同
B.无效，责任应由张某承担
C.有效，责任应由张某承担
D.有效，责任应由甲公司承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理，即指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中，合同有效，后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员，或张某与刘某有串通，则刘某不是善意相对人，则该代理行为无效。
第15题:关于投标报价的说法，正确的是()。
A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价
B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价
C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标
D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。
第16题:下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是()。
A.继承纠纷
B.抚养权纠纷
C.劳动纠纷
D.建设工程承包纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选D。
第17题:下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C.当事人可以经调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式，当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。"仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理"。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以B答案也是错的。
第18题:施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.营业执照的签发
D.营业执照的领取
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是法人的分类。施工企业以营业为目的，属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
第19题:下列事项中，能够申请行政复议的是()
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。
第20题:关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。
A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。所以A错误。竣工验收备案必须提交监理单位出具质量合格文件。所以B错误。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。所以C错误。
第21题:关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第22题:建造师执业资格注册有效期一般为()年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。
A.1
B.3
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年
第23题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()
A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级
B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得
C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收
D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
第24题:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，()。
A.被代理人承担责任
B.代理人承担责任
C.被代理人和代理人负连带责任
D.代理人和被代理人按约定承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由被代理人和代理人负连带责任。
第25题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
第26题:甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为()万元。
A.10
B.30
C.50
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
第27题:某建设单位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
第28题:按照《劳动合同法》，()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第29题:建设用地使用权自()时设立。
A.土地交付
B.转让
C.登记
D.支付出让金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设用地使用权自登记时设立
第30题:关于财产保险合同的说法，正确的是()
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A在财产保险合同，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同；B说的是人身保险合同；D可以不是同一人
第31题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时解决争议方式应该为()。
A.和解
B.调节
C.诉讼
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁，若合同中只约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼。
第32题:关于节能产业政策的表述中，不正确的是()。
A.国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度
B.禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺
C.国家限制企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准
D.国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是节能的产业政策。《节约能源法》规定，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业。国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准。
第33题:某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。
A.抵押合同签字.盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门办理公证
D.贷款合同生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:不动产抵押物权，自登记时起生效。
第34题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。
A.60%
B.90%
C.70%
D.80%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标方安全防护.文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。
第35题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
第36题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。
A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。
第37题:甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()
A.共同诉讼人
B.原告
C.有独立请求权的第三人
D.无独立请求权的第三人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。P300
第38题:用人单位的下列行为中，符合《劳动合同法》规定的是()。
A.要求劳动者提供担保
B.以合理名义向劳动者收取财物
C.扣押劳动者的居民身份证
D.订立无终止时间的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是用人单位不得有的行为。《劳动合同法》规定，订立劳动合同，应当遵循合法.公平.平等自愿.协商一致.诚实信用的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物;不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。
第39题:质物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。
A.质权人
B.第三人
C.抵押人
D.债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
第40题:根据我国《担保法》，下列选项中，属于正确担保方式的是()。
A.保证.定金.抵押
B.保证.订金.质押
C.违约金.留置.保证
D.留置.定金.罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《担保法》规定，在借贷.买卖.货物运输.加工承揽等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以依照本法规定设定担保。担保方式为保证.抵押.质押.留置和定金。
第41题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是()。
A.施工单项合同估算价在人民币800万元
B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元
C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币85万元
D.价值450万元重要设备采购
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1).(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第42题:外商投资建筑业企业中的专业承包二级资质，由()设立批准，由()进行资质批准。
A.国家工商总局;国务院建设行政主管部门
B.国务院外经贸管理部门;国家工商总局
C.省级工商部门;省级建设行政主管部门
D.省级外经贸管理部门;省级建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。设立批准与资质批准分别由对外贸易经济管理部门和建设主管部门管理，非工商部门。
第43题:下列概念中，()不属于法律意义上的物。
A.钢材
B.水泥
C.资金
D.建筑机械设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。财一般指资金及各种有价证券。
第44题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。
第45题:某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。
A..1
B..9
C.0.95
D.1.1
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
第46题:按照《劳动合同法》的规定，企业的集体合同南()与企业订立。
A.企业工会代表企业职工
B.企业每一名职工
C.企业10名以上职工
D.企业绝大部分职工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:企业职工一方与用人单位通过平等协商，可以就劳动报酬.工作时间.休息休假.劳动安全卫生.保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。
第47题:建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款()的罚款。
A.0.5%以上1%以下
B.1%以上2%以下
C.2%以上4%以下
D.3%以上6%以下
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》第57条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。
第48题:由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。
A.20
B.30
C.60
D.90
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
第49题:施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪.
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》第137条规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本题中施工单位“偷工减料，降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。
第50题:在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押
B.保证
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题参考留置权。
第51题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A错误，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向人民法院申请执行；B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行；C错误，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确，申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337
第52题:某工程设计文件需要作重大修改，则()。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后，设计单位方可修改
正确答案:查看最佳答案
第53题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，()承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第54题:(1)下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。
A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁
B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼
C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁
D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容:请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。P321.
第55题:关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。
A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
B.工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料，可不受强制性标准的限制
C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保障人体健康，人身.财产安全的标准和法律.行政法规规定强制执行的标准是强制性标准。因此A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。因此BD错误。
第56题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是()。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由赵某住所地人民法院管辖
C.此案应由周某住所地人民法院管辖
D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。
第57题:(1)下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:事故调查组履行下列职责:查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。P247
第58题:下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是()。
A.落实制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
正确答案:查看最佳答案
第59题:施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本企业安全生产投入的有效实施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:AC是项目负责人的安全生产责任，B是安全生产管理人员的责任。P208-211
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:关于违约金和定金的表述中，正确的有()。
A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
第61题:在我国的民法通则中，自然人包括()。
A.公民
B.行为
C.外国人
D.无国籍的人
E.专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。
第62题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。
A.为加快进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作
B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主体结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”
C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”
D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底
E.在设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了建议
正确答案:查看最佳答案
第63题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。
第64题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第65题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。
A.投标函及其附录
B.施工组织设计
C.项目管理机构
D.法定代表人身份证明
E.投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
第66题:在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()
A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标
B.两个以上的个人可以组成联合体
C.招标人可以强制投标人组成联合体
D.在资格预审前，联合体可以增加成员
E.联合体各方就中标项目承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。P81
第67题:定期检验的方法主要有()。
A.表面无损检测
B.宏观检验
C.失效模式
D.壁厚测定
E.强度试验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定期检验的方法以宏观检验.壁厚测定.表面无损为主。
第68题:下列选项中属于行政强制措施的是()。
A.排除妨碍.恢复原状
B.代履行
C.划拨存款
D.限制公民人身自由
E.冻结汇款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所.设施或者财物;扣押财物;冻结存款.汇款;其他行政强制措施。
第69题:根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。
A.企业首次申请资质的，应当按最低等级核定。增项申请资质的，可以按照其实际达到的等级核定
B.在申请之日起前1年内发生一起一般质量安全事故，在申请后次日又发生一起一般质量安全事故的，资质许可机关不予批准其资质升级申请和增项申请
C.企业合并.分立.改制.重组的，应当按照原资质等级确
D.企业在取得资质证书后不再符合资质条件的，资质许可机关应当撤销其资质证书
E.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供资质证书原件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:施工单位的()等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.垂直运输机械作业人员
B.安全生产管理人员
C.起重信号
D.安装拆卸工
E.爆破作业人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.爆破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
第71题:下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有()。
A.继续履行
B.赔礼道歉
C.恢复原状
D.赔偿损失
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和建设单位承担费用，A错；因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，先由施工企业负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任，所以C错误P298-230
第73题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。
A.一般事故
B.较大事故
C.严重事故
D.重大事故
E.也别重大事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232
第74题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第75题:依据我国《招标投标法》，下列项目中()必须经过招标才能进行。
A.铁路.公路.机场.港口等工程建设项目
B.能源.交通运输.邮电通信等大型基础设施
C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的
D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
E.世行贷款的污水处理厂
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。对于施工中采用专利或者专有技术的和施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的，按照规定则可以不进行施工招标。P75。
第76题:关于地役权的说法，正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A正确,需役地及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分设计地役权的，受让人同时享有地役权；B错误，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利；C错误，地役权自地役权合同生效时设立，当事人要求登记的，可以向登记机构申请登记，未经登记，不得对抗善意第三人；D错误，地役权基于地役权合同而产生，涉及两方主体，所以不是单方设立；E正确，地役权属于用益物权。P18
第77题:下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告全
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。P206-207。
第78题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年各地二级建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
第79题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。
A.合同书自双方签字时成立
B.双方意思表示一致合同即成立
C.承诺生效时合同成立
D.口头合同自交付标的物时成立
E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。
