[点击进入2022版青海省二级注册建造师答题]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修,设计单位承担维修费用
D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理:(1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任。(2)由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。(3)因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的,由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的,由建设单位承担经济责任。(4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任,则由建设单位向监理单位索赔。(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责。(6)因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。
第1题:根据《建筑业企业资质管理规定》,不属于建筑业企业资质序列的是()。
A.施工总承包
B.专业分包
C.专业承包
D.劳务分包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质序列:施工总承包资质.专业承包资质.施工劳务资质。
第2题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中,正确的是()。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
B.如果分包单位是经业主认可的,总包单位对其过失不负连带责任
C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
D.负有连带义务的每个债务人.都负有清偿部分债务的义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程总分包.联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误,总承包人分包工程需经业主方认可,包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式,但这不影响总.分包人之问应负的连带责任,故B选项错误。此外,民法通则规定,负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务,当出现赔偿时,业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。
第3题:下列法律部门中,属于宪法相关法的是()。
A.《行政复议法》
B.《行政许可法》
C.《行政处罚法》
D.《国务院组织法》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:宪法是国家的根本大法,是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物,集中反映各种政治力量的实际对比关系,确认革命胜利成果和现实的民主政治,规定国家的根本任务和根本制度,即社会制度.国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。宪法相关法,是指《全国人民代表大会组织法》.《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》.《中华人民共和国国籍法》.《中华人民共和国国务院组织法》.《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。
第4题:关于劳动合同效力的说法,正确的是()。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以最后一方签字或者盖章的时间为准。
第5题:施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.安全管理部门负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里,“主要负责人”是指对施工单位全面负责.有生产经营决策权的人,可以是法定代表人,也可以是总经理。
第6题:行政规章是一种法律规范性文件,包括部门规章和地方政府地章,规章制订者是()。
A.人大常委会
B.最高人民法院
C.国务院
D.国家行政机关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件,包括部门规章和地方政府见章。
第7题:预制件定件合同总价款100万元,施工企业向预制件厂支付定金50万元,预制件厂不履行合同,则应当共计返还()万元。
A.50
B.100
C.70
D.150
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应该是50+20=70
第8题:在建设工程竣工验收后,向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集.整理建设项目各环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
第9题:不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()
A.债务人先履行合同
B.债权人先履行合同
C.双方同时履行合同
D.无先后关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:债务履行有先后顺序,且有履行顺序在先的当事人行使。
第10题:一项体育场馆的施工项目招投标中,确定由11人组成评标委员会,投资方派()名非专家参加评标委员会合适。
A.3
B.4
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会组成中,技术.经济等方面的专家不能少于成员总数的2/3,也就是非专家不能超过1/3。故投资方派3名非专家参加评标委员会合适。
第11题:下列安全生产责任中,属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是()。
A.落实制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于节能技术进步的说法,正确的是()。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资金予以支持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:利用财政性资金引进循环经济重大技术.装备的,应当执行消化.吸收和创新方案,报有关主管部门审批并由其监督实施
第13题:下列关于建筑业企业资质申请的表述中,正确的是()。
A.首次申请建筑业企业资质,不考核企业工程业绩,其资质等级按最低资质等级核定
B.增项申请建筑业企业资质,考核原有资质范围内已有的工程业绩
C.已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质,其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级
D.刚注册设立的建筑业企业,在资质等级未定的情况下,可先挂靠一家同类企业承包工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B.C.D选项表述了企业资质申请中常见的四种情况,其中A选项符合规定,即首次申请时不考核工程业绩,但以最低等级核定,因此,B选项显然错误。C选项错在高于二字上,应为不得超过现有工程设计资质等级。D选项错在挂靠二字上。
第14题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证,但因受政策风险影响,工程于2015年1月22日才决定开工,则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于此题,很多学员可能会错选C选项,把考点引到中止施工和恢复施工这方面来,这就掉进了陷阱里。而实际上,恢复施工的前期是中止施工,而中止施工的前提是已经开工,而本题明确说明没有开工。因此,根本不存在中止施工和恢复施工的问题,而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废纸。本题中,超过9个月,因此决定开工后,应当重新办理施工许可证。
第15题:《合同法》第129条规定:“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
第16题:关于仲裁裁决执行效力的表述中,不正确的是()。
A.仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决
B.—方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定,向人民法院或仲裁机构申请执行
C.当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖
D.请仲裁裁决强制执行的2年期间,自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定,向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区,均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的2年期间,自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。
第17题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
正确答案:查看最佳答案
参考解析:良好行为纪律是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准,行为规范,诚信经营,自觉维护建筑市场秩序,收到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为纪录。P105
第18题:在我国法律体系中,《侵权责任法》属于()。
A.民法商法
B.社会法
C.经济法
D.诉讼法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《民法通则》.《合同法》.《物权法》.《侵权责任法》.《公司法》.《招标投标法》等属于民法商法。
第19题:某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格,经查,是由于设计缺陷造成的。下列说法中,正确的是()
A.设计人应负责返修,费用由设计方先行承担
B.承包人应负责返修,费用由承包方先行承担
C.承包人应负责返修,费用由发包方先行承担
D.由设计缺陷造成质量不合格的,承包人不负责返修
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定,P265
第20题:建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响(),规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
A.登记表
B.报告表
C.报审表
D.报告书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
第21题:涉外仲裁当事人申请财产保全的,由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。
A.最高人民法院
B.高级人民法院
C.中级人民法院
D.基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的,由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。
第22题:下列合同各项内容中,不属于合同主要条款的是()
A.价款或者报酬
B.保险条款
C.履行期限.地点.和方式
D.当事人的名称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。P106
第23题:当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的,可以()
A.提出上诉
B.提起再审
C.申请复议一次
D.不予执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:裁定经送达当事人,即发生法律效力,当事人不服的,可以申请复议一次。
第24题:下列有关诉讼代理人的表述,不正确的是()。
A.民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人
B.法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人
C.委托人可以是法定代理人
D.委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:委托诉讼代理人既可以是律师,也可以是当事人的近亲属.有关的社会团体或者所在单位推荐的人,以及经人民法院许可的其他公民。
第25题:建设工程中,监理单位实施监理工作的依据不包括()。
A.施工承包合同
B.设计文件
C.《建筑法》
D.设计承包合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理的依据包括:①法律.法规,工程监理单位执行监理任务,必须符合法律.法规的规定;②有关的技术标准,技术标准分为强制性标准和推荐性标准;③设计文件,设计文件不仅是施工的依据,也是监理的依据;④建设工程承包合同,建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同,明确双方的权利和义务。
第26题:某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留.处以5000元罚款,没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除,李某不服公安机关和质量监督站的做法,就以下事项提出行政复议,其中超出行政复议范围的事项是()
A.被拘留
B.被罚款5000元
C.被质量监督站开除
D.被没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是行政复议的范围,受理和复议决定,质量监督站对内的处理不能提起行政复议,参见教材P335
第27题:下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法人与自然人相对,它是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的存在必须具备如下五个条件:依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称.组织机构和场所;能够独立承担民事责任。
第28题:《建筑工程施工许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向()申请领取施工许可证。
A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。《建筑工程施工许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第29题:关于工程监理单位的相关质量责任和义务,下列说法正确的是()。
A.监理单位仅对施工质量承担责任
B.监理单位在接受监理委托后,因利害关系需回避的,可以转让监理业务
C.工程监理实行总监理工程师负责制
D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字,造成损失的,承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中,错误的是()。
A.非涉密的国有资金占70%的控股项目,必须采用公开招标
B.国有资金占40%股份,另外两家私有合作企业占股份分别为30%的,可以采用邀请招标
C.国有资金控股,但受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的,可以采用邀请招标
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目,可以采用邀请招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标,B选项虽然国有资金只占40%的股份,但在三家合作企业中,国有资金占主导地位,应该采用公开招标方式。招标的项目,应当公开招标,但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第31题:某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
参考解析:中止施工满1年的工程恢复,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第32题:一般情况下,勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。如果勘察设计单位与建设单位未就该委托作品著作权的归属做出约定,则该委托作品的著作权属于()。
A.勘察设计单位
B.建设单位
C.勘察设计单位与建设单位共有
D.由双方重新约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定,未做明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。
第33题:《固体废物污染环境防治法》规定,收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施设备和容器.包装物和其他物品转作他用时,必须经过()处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的
C.再生利用
D.消除污染的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《固体废物污染环境防治法》规定,收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时,必须经过消除污染的处理,方可使用。
第34题:下列招标人的行为中合法的是()。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场
B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。
第35题:二级建造师执业资格的注册管理机构是()。
A.国家住房和城乡建设部或其授权机构
B.国家人事部或其授权机构
C.省(自治区.直辖市)建设行政主管部门或其授权机构
D.省(自治区.直辖市)人事部门或其授权机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:住房和城乡建设部或其授权的机构为一级建造师执业资格的注册管理机构。省.自治区.直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为二级建造师执业资格的注册管理机构。
第36题:关于建设工程分包的说法,正确的是()
A.实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
D.总承包单位未经建设单位同意,将其承包的部分建设工程交由其他企业完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
第37题:根据《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
正确答案:查看最佳答案
第38题:按照《劳动合同法》,()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第39题:建设单位于2014年2月15日申请领取了施工许可证,但因项目拆迁受阻,工程于2015年1月22日才决定开工,则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程2015年1月22日,该建设工程停止施工已经满一年,应当在恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第40题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,意外伤害保险期限()。
A.与合同计划工期一致
B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第41题:用于电力线路上的电气设备是()
A.金具
B.集箱
C.断路器
D.叶栅
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:《中华人民共和国电力法》变压器.电容器.电抗器.断路器.隔离开关.避雷器.互感器.熔断器等,属于电力线路上的电气设备。3.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。A.确定电源电线的位置及线路走向B.绘制施工机械平面布置图C.制定电气防火措施D.进行负荷计算答案:B解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所.配电室.总配电箱.分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量.导线截面积和电器的类型.规格;绘制电气平面图.立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。
第42题:《招标投标法》规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。
A.招标公告发布之日
B.领取招标文件之日
C.提交投标文件的截止之日
D.资格预审结束之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
第43题:下列容器中,属于Ⅱ类压力容器的是()。
A.容积等于50m3的球形容器
B.容积等于5m3的低温液体储存容器
C.低压管壳式余热锅炉
D.中压搪玻璃容器
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的事锅炉.压力容器.压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有:中压容器;低压容器:极度和高度毒性介质的低压容器;易燃或中度毒性的低压反应容器和低压储存容器;低压管壳式余热锅炉;低压搪玻璃容器。
第44题:关于注册建造师的执业活动,下列说法正确的是()。
A.施工单位的注册建造师,最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意,临时出借注册证书和执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下,以建造师名义从事第二职业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章;不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。
第45题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,下列说法正确的是()。
A.单位负责人接到报告后,应当于2小时内向有关部门报告
B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时,事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第46题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷,双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷,上述纠纷属于()。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事附带民事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷,建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷,因此,选项A正确。
第47题:在城市市区范围内,施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工()日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声的污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称,施工场所和期限,可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
第48题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同,乙应暂停送货
D.承包人拒绝接受,应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更,本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确,应推定为未变更,供应商按照原合同约定执行合同,承包人拒绝接受,应承担违约责任,故D项正确。
第49题::某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()。
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
参考解析:停工不到一年,复工时应报告;停工超过一年,检验后方可复工。
第50题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经检查证明符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明不符合合同要求的,由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274
第51题:由国务院建设.铁路.交通.水利等行政主管部门各自审批,编号和发布的标准,属于()。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准化法》按照标准的级别不同,把标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准,《标准化法》第6条规定,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。
第52题:仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁裁决的执行,仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的,当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可向人民法院提起诉讼
第53题:·材料供应合同中对钢材的价款约定不明确,双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定,则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务。对价款没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。
第54题:由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告()天后,工程自动进入缺陷责任期。
A.20
B.30
C.60
D.90
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月,具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。
第55题:施工企业因下列情形提起行政诉讼,人民法院不予受理的是()。
A.对吊销其资质证书不服的
B.对查封其财产不服的
C.认为行政机关侵犯其中标权利的
D.认为某省人民政府制定的规章违法的
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于仲裁协议的说法,正确的是()。
A.仲裁协议是合同的附属协议,合同无效则仲裁协议无效
B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁,不可直接提起诉讼
C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决
D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁协议合法有效,即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后,一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁,而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。
第57题:物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.建设用地使用权
C.机动车所有权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。
第58题:根据《房屋建筑工程和市场基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,必须实施见证取样和送检的试块.试件和材料,不包括()。
A.用于非承重结构后的钢筋连接接头试件
B.地下使用的防水材料
C.用于砌筑砂浆的水泥
D.用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂
正确答案:查看最佳答案
第59题:建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工,因故不能按期开工,应向发证机关申请延期(以两次为限),每次不超过3个月。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:关于法律效力层级,下列说法正确的有()。
A.《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设项目施工招标投标办法》处于同一层级
B.《招标投标法卖施条例》和《建设工程安全生产管理条例》处于同一层级
C.《北京市招标投标条例》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
D.《工程建设项目施工招标办法》和《评示委员会和评标方法暂行规定》处于同一层级
E.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查法的效力层级。在我国,宪法居于最高法律地位,其次是法律.行政法规等。A选项半《建设工程安全生产管理条例》属于行政法规,《工程建设项目施工招标投标办法》属于部门规章,行政法规高于部门规章,A错误。《招标投标法实施条例》和《建设工程安全生产管理条例》均属于行政法规,处于同一层级,B正确。《北京市招标投标条例》属于地方性法规;《北京市建设工程招标按标监督管理规定》属于地方政府规章,同一个地方的地方性法规高于地方政府规章,C错误。《工程建设项目施工招标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》均属于部门规章,效力相同,D正确。《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》属于部门规章,《北京市建设工程招标投标监督管理规定》属于地方政府规章,二者效力相同,E正确。
第61题:·关于合同成立时间的说法,正确的有()。
A.合同书自双方签字时成立
B.双方意思表示一致合同即成立
C.承诺生效时合同成立
D.口头合同自交付标的物时成立
E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立,第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。
第62题:公民的监督权包括()
A.控告权
B.建议权
C.申诉权
D.起诉权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:公民的监督权包括建议权.检举控告权.申诉权。起诉权为诉讼权利。
第63题:《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有()情形,可以邀请招标。
A.涉及公众安全的
B.采用公开招标方式费用比邀请招标费用高.的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
D.技术复杂或者有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的
E.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是邀请招标。《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第64题:关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中,正确的有()。
A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院仲裁机构予以增加
D.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求仲裁机构予以增加
E.约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院予以减少
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
第65题:下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。《招标投标法实施条例》进一步规定,禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底.评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换.修改投标文件;()(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
第66题:根据《劳动合同法》,劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。
A.用人单位排除劳动者权利
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费
D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
E.用人单位的规章制度违反法律.法规的规定,损害劳动者权益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定,损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情况致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。
第67题:下列工程施工过程中,属于侵权责任的情形有()。
A.施工单位违约造成供货商重大损失
B.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
C.工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤
D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏
E.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是侵权之债。侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生,即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。《侵权责任法》规定,建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害,所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
第68题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,()正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A正确,《建设工程质量管理条例》规定,()建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集.整理建设项目各环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。B正确,建设单位是工程建设活动的总负责方,应当在合同中明确要求勘察.设计.施工.监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料,及时收集整理,建立健全建设项目档案。C正确,施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。D正确,施工单位一般应当提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。
第69题:下列关于联合体承包工程的表述中,正确的有()。
A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程
B.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
C.如果出现赔偿责任,建设单位只能向联合体索赔
D.联合体承包工程不利于规避承包风险
E.联合体成员组成非法人联合体以承包工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:联合体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任,如果出现赔偿责任,建设单位有权向其任何一方请求赔德;被请求方不得拒绝。此外,联合体承包有利于成员之间的优势互补,能有效规避承包风险。因此本题的C.D选项错误,A.B.E为正确选项。
第70题:下列关于仲裁开庭和审理的说法,正确的有()。
A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式
B.当事人应当对自己的主张提供证据
C.证据应当在开庭时出示,当事人可以质证
D.仲裁庭不能自行收集证据
E.仲裁庭不能进行缺席裁决
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决,这是仲裁审理的主要方式。但是,当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决,即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据,可以自行收集。证据应当在开庭时出示,当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。
第71题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害,所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
第72题:下列关于证据保全的说法,正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全,不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁,人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前,向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的,人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全,人民法院接受申请后,必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。
第73题:关于联合体投标的表述中,正确的有()。
A.3个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任
E.招标人可以强制投标人组成联合体共同投标,可以限制投标人之间的竞争
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是联合体投标。联合体投标是一种特殊的投标人组织形式,一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。
第74题:根据《劳动合同法》,劳务派遣用工岗位具有()
A.替代性
B.铺助性
C.临时性
D.长期性
E.关键性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133
第75题:根据我国《民事诉讼法》规定,需要证据保全的情况有()。
A.当事人申请
B.法院依职权
C.证据可能灭失
D.证据以后难以取得
E.证据非常重要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,法院根据当事的申请或依职权,对证据加以固定和保护的制度。
第76题:下列选项中,不可以进行抵押的财产有()。
A.使用权不明或有争议的财产
B.高等学校的教学大楼.学生宿舍
C.抵押人所有的房屋
D.建设用地使用权
E.交通运输工具
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不得抵押的财产包括:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。可以抵押的财产包括:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备.原材料.半成品.产品;(5)正在建造的建筑物.船舶.航空器;(6)交通运输工具;(7)法律.行政法规未禁止抵押的其他财产。
第77题:不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员
第78题:建设用地使用权的转让()。
A.是一种不要式行为
B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同
C.需要满足一些法定条件,否则转让无效
D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等
E.转让的客体仅限于国有土地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版青海省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设用地使用权的转让,是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同,这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让,也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务,属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件,如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的25%以上,属于成片开发土地的,形成工业用地或者其他建等用地。
第79题:以下建设工程中,不需要申请施工许可证的有()。
A.投资额30万元以上的建筑工程
B.建筑面积300平方米以上的建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程:按照《建筑法》的规定,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。据此,《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院建设行政主管部门备案。2.抢险救灾等工程:《建筑法》规定,抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动,不适用本法。由于这几类工程有其特殊性,应当从实际出发,不需要办理施工许可证。实行开工报告审批制度的建筑工程不需要申请施工许可证,故CDE选项正确。