[点击进入2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是()。
A.用电计量装置设计应征得检定机构的认可
B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
C.用电计量装置属于非强制检定范畴
D.现场校验后的用电计量装置应加封
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:考查内容:用电计算装置及其规定。选项A.用电计算装置的设计应征得当地供电部门认可;选项B.用电计算装置原则上应装在供电设施的产权分界处，如果产权分界处不适宜装表的，对专线供电的高压用户，可在供电变压器出口装表计量;选项C.“用电计量装置”属于强制稳定范畴。
第1题:(1)行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请形成复议的是()。
A.行政处分或者其他人事处理决定
B.限制人身自由的行政强制措施决定
C.罚款.没收非法财务等行政处罚决定
D.有关许可证.执照等证书变更.中止.撤销的决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
第2题:在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。
第3题:建筑作品(工程设计图纸及其说明)属于()的客体。
A.物权
B.著作权
C.财产权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:著作权的客体就是著作权法的保护对象，著作权是基于作品而发生的民事权利。作品指文学.艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。著作权法保护的作品表现形式有:文字作品；口述作品；音乐作品；戏剧作品；曲艺作品；舞蹈作品；杂技艺术作品；美术作品；建筑作品；摄影作品；电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；图形作品；模型作品。
第4题:下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。
A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向注册机关提供
B.信用档案的内容包括其基本情况.业绩.良好行为.不良行为等
C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准
D.信用档案信息按有关规定向社会公示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。
第5题:37，2013年2月10日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年4月1日租赁给乙作为车间。同年3月13日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质，下列说法正确的是()。
A.该合同为效力待定合同
B.该合同为可撤销合同
C.该合同为有效合同
D.该合同为无效合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第229条规定，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。甲.乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件，因而是有效合同。
第6题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同，乙应暂停送货
D.承包人拒绝接受，应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。
第7题:某房地产开发公司拟在某市旧城区一地块上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为2000万元，工期为18个月。按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。
A.确定施工单位前
B.住宅小区工程开工前
C.确定监理单位前
D.住宅小区工程竣工验收前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第8题:下列情形中，当事人不享有法定解除权的是()。
A.运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁
B.施工合同签订后，承包人向发包人明确表示届时将不履行合同
C.发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付
D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
第9题:施工企业取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。
第10题:建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，每次不超过3个月。
第11题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。
第12题:《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向()的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
A.移人地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的，应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。
第13题:建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。
第14题:以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。
A.行业协会的综合信用评价
B.行业协会协助政府部门的综合信用评价
C.政府对市场主体的守法诚信评价
D.社会中介信用机构的综合信用评价
正确答案:查看最佳答案
第15题:甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由()承担。
A.项目经理与建设单位
B.项目经理与乙供应商
C.项目经理与甲施工单位
D.施工单位与乙供应商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。
第16题:关于施工合同变更的说法，正确的是()。
A.合同变更应当办理批准.登记手续
B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
正确答案:查看最佳答案
第17题:某建筑工地脚手架存在严重安全隐患，监理工程师向现场负责人王某提出停止施工要求，但王某没有及时采取措施，导致施工中脚手架局部倒塌，造成2名工人重伤，直接经济损失30万元的安全事故。此事件中，王某的行为()。
A.构成重大责任事故罪
B.构成重大劳动安全事故罪
C.构成工程重大安全事故罪
D.不构成刑事犯罪，不追究刑事责任
正确答案:查看最佳答案
第18题:下列关于专利的说法，错误的是()。
A.发明专利权的期限为20年
B.专利包括发明.实用新型和外观设计
C.实用新型专利权的期限为10年
D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。
第19题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。
A.4个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
第20题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全报建手续
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。
第21题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.技术档案和施工管理资料已经移交城建档案馆
B.有建设.勘察.设计.施工.监理等单位共同签署的质量合格文件
C.有施工单位提交的工程质量保证金
D.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。
第23题:关于融资租赁合同的说法，正确的是()。
A.承租人破产的，租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。
第24题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以()的罚款。
A.工程合同价款2%以上4%以下
B.50万元以上100万元以下
C.5000元以上10000元以下
D.工程合同价款0.5%以上1%以下
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察.设计.施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。
第25题:根据《合同法》，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同类型是()。
A.因欺诈.胁迫订立的合同
B.包含造成对方人身伤害而免责的合同
C.因欺诈而订立且损害国家利益的合同
D.无权代理订立的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查合同效力。合同的变更.撤销，是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括重大误解，显失公平，因欺诈.胁迫而订立的合同，乘人之危而订立的合同未损害国家利益，A正确。此外，还应注意，可变更.可撤销合同只能向法院和仲裁机构申请变更或撤销，当事人自己不能行使。B属于无效免责条款，C属于无效合同，D属于效力待定合同。
第26题:根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。
A.人民法院
B.人民政府
C.建设行政主管部门
D.安全生产监督管理部门
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。
A.建设.施工.监理
B.设计.施工.监理
C.建设.设计.施工
D.建设.设计.监理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186
第28题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。
A.质量保修书
B.质量保证书
C.质量维修书
D.质量保函
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任。
第29题:施工企业委托律师代理诉讼属于()。
A.法定代理
B.指定代理
C.约定代理
D.委托代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理。如公民委托律师代理诉讼即属于委托代理。
第30题:关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。
A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更
B.合同变更与工程变更范围一致
C.合同变更协议自签字之日起生效
D.发包人可依据其单方以上变更合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第31题:关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
正确答案:查看最佳答案
第32题:某建设项目提交投标文件的截止时间为2015年9月10日上午9点，某施工企业因堵车于2015年9月10日上午9点15分将投标文件送达。则依照法规规定，招标人的正确做法是()。
A.招标人应当拒收
B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序
D.由评标委员会按否决投标处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
第33题:根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理.业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
第34题:某工程设计文件需要作重大修改，则()。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后，设计单位方可修改
正确答案:查看最佳答案
第35题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新核验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。
第36题:关于定金的说法，正确的是()。
A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款
B.订金与定金的法律效果相同
C.定金超过合同金额的20%，则定金无效
D.定金的法律性质是担保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
第37题:·材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。
第38题:(1)建设主管部门履行监督检查职责时，无权()。
A.要求被检查单位提供工程质量的资料
B.进入现场进行检查，
C.要求被检查单位提供公司的规章制度
D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设主管部门有权采取下列措施:要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质暈的问题时，责令改正。
第39题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准
第40题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。
第41题:关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院见着行政主管部门确定后，可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设强制性条文。所以A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。所以B错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。所以D错误。
第42题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A错误，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向人民法院申请执行；B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行；C错误，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确，申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337
第43题:保险合同的双方当事人是()。
A.受益人与保险人
B.投保人与被保险人
C.投保人与保险人
D.被保险人与保险人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
第44题:当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是()
A.视为条件已成就
B.合同失效
C.条件不成就
D.合同生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
第45题:根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是()。
A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡
B.生活区与生产区尽量分开布置
C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物
D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:B选项错误，生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。C选项错误，施工现场搅拌站.仓库.加工厂.作业棚.材料堆场等布置应尽量靠近现有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。D选项错误，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路。减少道路占用土地。
第46题:在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，()。，
A.由被代理人独自承担责任
B.由代理人独自承担责任
C.南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任
D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
第47题:根据我国《担保法》，下列选项中，属于正确担保方式的是()。
A.保证.定金.抵押
B.保证.订金.质押
C.违约金.留置.保证
D.留置.定金.罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《担保法》规定，在借贷.买卖.货物运输.加工承揽等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以依照本法规定设定担保。担保方式为保证.抵押.质押.留置和定金。
第48题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。
第49题:按照《劳动合同法》，()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第50题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第51题:适用《产品质量法》调整的是()
A.建筑工程
B.设备安装工程
C.销售用预制件
D.装修工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:适用于《产品质量法》的产品:经过加工.制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。
第52题:按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。
A.债
B.所有权
C.知识产权
D.担保物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。
第53题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位中负有"对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录"职责的是()。
A.主要负责人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责为:(1)建立.健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度;(2)制订安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(4)对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
第54题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。
A.2014年10月23日
B.2014年11月15日
C.2014年12月15日
D.2014年12月14日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
第55题:根据《民事诉讼法》，()属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。
第56题:(1)根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令
D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定
正确答案:查看最佳答案
第57题:某施工单位在参与投标过程中，与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标，严重损害了建设单位的利益，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。
A.工程重大事故罪
B.重大责任事故罪
C.串通投标罪
D.玩忽职守罪
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:是串通投标罪，因为投标人相互协商投标。
第58题:《劳动法》规定，女职工生育享受不少于()天的产假。
A.90
B.98
C.120
D.128
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第59题:某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。
A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C.企业的职工代表和企业代表
D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标2015年二建答案
D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院()
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。()C正确，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正确，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。
第62题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C..建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121
第63题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列表述中，符合施工现场临时设施的安全卫生要求的有()。
A.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求
B.职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准
C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
D.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
E.施工单位应当将施工现场的办公与作业区合并设置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公.生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公.生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
第64题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
正确答案:查看最佳答案
第65题:建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()
A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查
C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
E.已经办理了招标投标核准手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是申请施工许可证的条件
第66题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不予分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:仲裁协议应当具备的内容有()。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实.理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。
第68题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容
B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告
C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件
E.有施工企业签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于联合体投标，下面说法正确的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.资格预审后联合体增减.更换成员的，其投标有效
C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任
D.联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同
E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。
第70题:下列选项中属于行政强制措施的是()。
A.排除妨碍.恢复原状
B.代履行
C.划拨存款
D.限制公民人身自由
E.冻结汇款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所.设施或者财物;扣押财物;冻结存款.汇款;其他行政强制措施。
第71题:关于未成年工劳动保护的说法，正确的有()。
A.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训
B.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动
C.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
D.用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动
E.用人单位不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育.培训。
第72题:下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。
A.联合体未提交共同投标协议
B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
D.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:安全生产领导小组的主要职责()。
A.及时.如实报告安全生产事故
B.组织实施项目安全检查和隐患排查
C.建立项目安全生产管理档案
D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准
E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。
第74题:下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款
B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。选项B.C.D，均为侵权之债。
第75题:关于施工合同的义务下列说法正确的是()。
A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款
B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人
C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人
D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人
E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。
第76题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，()正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A正确，《建设工程质量管理条例》规定，()建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集.整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。B正确，建设单位是工程建设活动的总负责方，应当在合同中明确要求勘察.设计.施工.监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料，及时收集整理，建立健全建设项目档案。C正确，施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核.汇总。D正确，施工单位一般应当提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。
第77题:下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。
A.承包人对工程内容有重大误解订立的
B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
C.建设工程必须进行招标而未招标订立的
D.承包人胁迫发包人订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于民法的说法，正确的是()。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.《建筑法》不属于民法
D.合同法与民法是并列关系
E.经济法是民法的组成部分
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽合肥二级注册建造师考核题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。
